【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《增加诉讼请求申请书》，欢迎阅读！
增加诉讼请求申请书 申请人：AAAA有限公司 法定代表人： 申请事项： 1、 增加由被告向原告承担预期利益损失十三万元的诉讼请求 2、 增加由被告向原告承担交通差旅费一万元，合计两万元。 事实与理由：2011年6月12日，原告同被告签订DN800阀门购销合同，阀门款11.5万元。约定预付款到账号40天内交货，即最迟7月27日交货。6月15日原告与BBBB工业有限公司签订工业品买卖合同，约定购买该DN800阀门款为24.5万元，原告最迟在8月5日前向BBBB公司交付该阀门。由于被告在8月5日前未能向原告交货，导致原告不能向BBBB公司交货，因为原告延期交付的阀门经鉴定为不合格产品，不能使用。导致BBBB公司从天津以28万元价格购进同等规格阀门，原告向BBBB公司承担违约责任。同时，这也使得原告因先后买卖合同所产生的预期可得利益13万元未能实现，可得利益受到损失。 根据《合同法》及《最高人民法院关于在当前形式下审理民商事合同纠纷案件若干问题的指导意见》之相关规定，对于被告给原告造成的预期利益损失，原告有权利要求被告赔偿。并且根据原告已经提交的证据能够证明该诉讼请求的成立。 由于该预期可得利益损失为13万元，对于原告的诉讼结果有着关键的影响。如果不对该利益进行有效提出及维护，不能客观地反映出因被告的违约行为给原告造成的损失，不能公正、有效地化解社会矛盾。为了客观地反映案件事实，得出对原告公平合理的判决结果，请求法院允许原告增加诉讼请求，以切实维护原告事实上及法律上的合法权益。 由于被告提出鉴定申请导致法庭审理不能一次审结，原告仍需先行支出相应差旅费，故，在原交通差旅一万元基础上再增加一万元（合计两万元）做为交通差旅支出补偿。 AAAA制造有限公司 2011年12月13日 本文来源：https://www.dywdw.cn/22c6445b804d2b160b4ec0f6.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2022-03-20
