【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《建设部建设工程施工合同通用条款》，欢迎阅读！
建设部建设工程施工合同通用条款 第一章 总则 第一条 为规范建设工程施工合同的签订与执行，保障合同当事人的合法权益，维护建设工程施工市场的良好秩序，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本通用条款。 第二条 本通用条款适用于各类建设工程施工合同的签订与履行，包括建设单位与施工单位签订的总承包合同、分包合同、劳务合同等。 第三条 建设工程施工合同应当遵循公平自愿、平等互利、诚实信用的原则，合同双方应当按照国家法律法规和约定的工程质量、工期、费用等条件执行合同。 第四条 建设工程施工合同应当明确双方的权利义务，并明确合同的履行期限、支付方式、违约责任等内容。合同双方在签订合应当遵循真实、明确、完整的原则，不得损害第三方合法权益。 第二章 合同的签订与履行 第五条 建设单位应当按照国家有关法律法规和有关规定，招标、邀请投标、协商谈判等方式确定施工单位。建设单位应当依法履行公开、公平、公正的招标程序，确保施工单位的资质、信誉以及对工程施工的技术能力符合要求。 第六条 建设单位与施工单位在签订合应当明确项目名称、工程范围、工程质量标准、工程规划、工期要求等主要内容，并依法签订书面合同，加盖合同双方公章。 第七条 合同双方应当按照约定的工期进行工程施工，并根据工程进度进行工程质量的监控和验收。施工单位应当按照工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。 第八条 任何一方在履行合同过程中，如有变更、调整的需要，应当提前书面沟通并经过双方协商一致后，方可修改合同内容。未经书面协商一致的任何变更和调整，均不具有法律效力。 第九条 建设单位应当按照约定的金额、方式和时间向施工单位支付相应的工程款项。施工单位应当按照约定的要求提供相应的工程质量和工程进度证明，保证资金使用的合法合规性。 第十条 合同双方应当保护工程施工现场及周边环境的安全与环境，并按照相关法律法规和合同约定，采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程中无事故发生。 第三章 违约责任 第十一条 若一方未按合同约定的工期完成工程施工，应当向对方支付违约金，并承担相应的赔偿责任。 第十二条 若一方未按合同约定的工程质量标准进行工程施工，应当修复工程质量问题或进行相应的赔偿。 第十三条 若合同双方发生纠纷或争议，应当协商解决。协商不成时，可以向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼，由仲裁机构或人民法院判决。 第四章 附则 第十四条 对于关于建设工程施工合同的具体内容，可以根据实际情况进行补充或调整，但补充或调整的内容应当符合国家有关法律法规的要求。 第十五条 本通用条款自公布之日起生效，具体适用于合同签订之日起的工程施工合同。本通用条款的解释权归建设部所有。 编写时间：20XX年X月X日 本文来源：https://www.dywdw.cn/f8965d59d25abe23482fb4daa58da0116c171fc6.html
下载此文档
搜索文档
阅读：
文档下载
2024-02-19
